В арбитражном суде рассматривалось дело о взыскании неустойки по муниципальному контракту.
Клиент в качестве подрядчика выполнил строительные работы и передал результат заказчику с существенным отклонением от намеченного срока. Сумма начисленной неустойки была более 8 млн. руб.
Был превышен 5-процентный порог, предусмотренный Постановлением Правительства РФ №783 для списания неустойки по контрактам. В период выполнения работ клиент исправно все фиксировал.
Применение правил списания неустойки по госконтрактам направлено на поддержку российских компаний в условиях санкционной политики иностранных государств, роста цен на строительные ресурсы, иных негативных явлений современной экономики. В ряде случаев подрядчик праве рассчитывать на такую поддержку, и заказчики, действующие в рамках контрактной системы, не вправе ее игнорировать.
С нашей помощью клиент правильно оформлял приостановку работ, своевременно фиксируя все обстоятельства неисправности заказчика и иные объективные обстоятельства, препятствующие выполнению работ:
Результат дела
и Каких последствий удалось избежать?
Впоследствии при оценке периода просрочки все это помогло нам вычесть целые периоды из расчета неустойки. В результате нашего контррасчета процент неустойки за просрочку выполнения контракта оказался менее 5%, что позволило применить правила о ее списании уже в суде.
Грамотная и своевременная коммуникация подрядчика с заказчиком легко и изящно превратили 8 миллионов рублей неустойки в ноль.